فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 763 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 763 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية قانونية تتيح لرب العمل فسخ عقد المقاولة أو صنع الشيء بقوة القانون، وذلك في حالتين محددتين تتعلقان بتقصير أجير الصنع. الحالة الأولى هي التأخر غير المبرر في البدء بتنفيذ العمل بعد انقضاء مدة معقولة، والثانية هي المماطلة في تسليم العمل المنجز في وقته المحدد. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني قيام رب العمل بتوجيه إنذار مسبق للأجير، مع التأكيد على خلو ذمة رب العمل من أي خطأ أو تقصير قد يكون هو السبب في هذا التأخير. يهدف هذا النص إلى حماية مصالح رب العمل وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية في آجالها، مع مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، بحيث لا يمكن تفعيل الفسخ التلقائي إذا كان العائق ناتجاً عن فعل أو خطأ من جانب رب العمل نفسه.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل763
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يعتبر الشرط الفاسخ موجودا بحكم القانون، لصالح رب العمل بعد قيامه بإنذار أجير الصنع: أ - إذا أرجأ أجير الصنع الشروع في تنفيذه لأكثر من المدة المعقولة من غير عذر مقبول؛ ب - إذا كان مماطلا في التسليم. وكل ذلك ما لم يكن هناك خطأ يعزى لرب العمل.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 763 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية قانونية تتيح لرب العمل فسخ عقد المقاولة أو صنع الشيء بقوة القانون، وذلك في حالتين محددتين تتعلقان بتقصير أجير الصنع. الحالة الأولى هي التأخر غير المبرر في البدء بتنفيذ العمل بعد انقضاء مدة معقولة، والثانية هي المماطلة في تسليم العمل المنجز في وقته المحدد. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني قيام رب العمل بتوجيه إنذار مسبق للأجير، مع التأكيد على خلو ذمة رب العمل من أي خطأ أو تقصير قد يكون هو السبب في هذا التأخير. يهدف هذا النص إلى حماية مصالح رب العمل وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية في آجالها، مع مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، بحيث لا يمكن تفعيل الفسخ التلقائي إذا كان العائق ناتجاً عن فعل أو خطأ من جانب رب العمل نفسه.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 763 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 763 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة