فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

Article 763 du Dahir des Obligations et Contrats

يقرر الفصل 763 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية قانونية تتيح لرب العمل فسخ عقد المقاولة أو صنع الشيء بقوة القانون، وذلك في حالتين محددتين تتعلقان بتقصير أجير الصنع. الحالة الأولى هي التأخر غير المبرر في البدء بتنفيذ العمل بعد انقضاء مدة معقولة، والثانية هي المماطلة في تسليم العمل المنجز في وقته المحدد. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني قيام رب العمل بتوجيه إنذار مسبق للأجير، مع التأكيد على خلو ذمة رب العمل من أي خطأ أو تقصير قد يكون هو السبب في هذا التأخير. يهدف هذا النص إلى حماية مصالح رب العمل وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية في آجالها، مع مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، بحيث لا يمكن تفعيل الفسخ التلقائي إذا كان العائق ناتجاً عن فعل أو خطأ من جانب رب العمل نفسه.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article763
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يعتبر الشرط الفاسخ موجودا بحكم القانون، لصالح رب العمل بعد قيامه بإنذار أجير الصنع: أ - إذا أرجأ أجير الصنع الشروع في تنفيذه لأكثر من المدة المعقولة من غير عذر مقبول؛ ب - إذا كان مماطلا في التسليم. وكل ذلك ما لم يكن هناك خطأ يعزى لرب العمل.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 763 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية قانونية تتيح لرب العمل فسخ عقد المقاولة أو صنع الشيء بقوة القانون، وذلك في حالتين محددتين تتعلقان بتقصير أجير الصنع. الحالة الأولى هي التأخر غير المبرر في البدء بتنفيذ العمل بعد انقضاء مدة معقولة، والثانية هي المماطلة في تسليم العمل المنجز في وقته المحدد. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني قيام رب العمل بتوجيه إنذار مسبق للأجير، مع التأكيد على خلو ذمة رب العمل من أي خطأ أو تقصير قد يكون هو السبب في هذا التأخير. يهدف هذا النص إلى حماية مصالح رب العمل وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية في آجالها، مع مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، بحيث لا يمكن تفعيل الفسخ التلقائي إذا كان العائق ناتجاً عن فعل أو خطأ من جانب رب العمل نفسه.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 763 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes